机房装修清单报价表(什么是外汇清算)



水电装修承包合同范文3篇

在住房装修工作中,水电预埋安装是一件非常重要的工作,你知道水电装修承包合同怎么写吗?以下是我为大家整理的水电装修承包合同范文，欢迎参考阅读。

水电装修承包合同范文1

乙方：(承包方)

本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条工程概况

1.装修施工地点：安义县前进路

2.工期： 20_年月日至 20_年月日

第二条材料供应的约

1.甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。

甲方供应的材料按时抵达现场后，由甲方负责保管，材料领出仓库后由保乙方管，乙方不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方

3.乙方提供的材料，乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承工具维修费和损耗费用。

第三条关于工程质量及验收的约定

1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20_及《建筑装饰装修工程质量验收规范》。

2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。

第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：

1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.工程竣工未移交甲方之前，有责任对现场的一切设施和工程成品进行保护。

4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

5.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全。

6.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

7.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：

1.工程款付款方式：

开工后每个工人预付生活费，每月班组按实际工作量80%支付工资，工程验收合格后支付余款95%，余款5%一年后付清。

2.乙方承包内容：

1)。临时施工用水用电安装及维护

2)。水电开槽、布线、穿线、强弱电桥架安装、埋槽

3)。后期有水电施工过程的垃圾需要归堆

4)。水电施工的穿墙、楼面钻孔、切割、堵洞

5)。开关面板安装:(墙面暗合、地插底盒要按图纸或甲方要求做定位平整，暗合用水泥沙浆粉平)

6)。小五金、马桶、洁具的安装

7)。后期所有图纸内灯具的安装

8)。本工程所有弱电系统不在本合同范围内，如需要施工按弱电图纸要求另外结算

9)。如需安装弱电桥架按6元每米结算

10)。二楼机房提供电源，厨房水电安装，不包设备安装

11)。安装空调主电源及风机电源到指定位置、消防配合施工预留好接口

12)。甲方提供原设计图、平面更改图纸外的工程量及中途变更的工程量另外协商

3.工程结算方式：

按实结算：一层面积：2142.6㎡、二层面积：1800.5㎡、三层面积：1899.1㎡、四层面积：1899.1㎡、五层面积：1056㎡、塔楼面积：314㎡

第六条违约责任：

1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。

2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。

第七条纠纷处理方式：

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

第八条合同的变更和解除：

1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 20%支付违约金，并办理终止合同手续。

2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第九条。其它约定：

1.双方同意由第三方监理进行协商工作。在未经第三方监理确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。

2.经过第三方监理确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。

3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

4.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

5.遵守工程安全生产管理规定并严格执行，安全责任和费用由乙方承担。

第十条附则

(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

(二)本合同签订后工程不得转包。

(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

(四)合同有效期至工程保修期完后终止。

(五)水电工程保修壹年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

水电装修承包合同范文2

发包人：(以下简称甲方)

承包人：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程地点：_____________。

1.2工程内容及做法(家庭居室装饰装修工程施工项目预算表)。

1.3工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。

(1)承包人包工、包料;

(2)承包人包工、部分包料(承包人提供装饰装修材料表)，发包人提供部分材料(发包人提供装饰装修材料表);(3)承包人包工、发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表)。

1.4工程期限________天，开工日期________年____月____日，竣工日期______年____月____日。

1.5合同价款：本合同工程造价为(大写)：__________元，小写：______________元(家庭居室装饰装修工程报价单)。

第二条工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供：

(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸);

(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费(大写)____________元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

第四条发包人义务

4.1开工前________天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;

4.2提供施工期间的水源、电源;

4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;

4.4不拆室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

4.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

第五条承包人义务

5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

5.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;

5.3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;

5.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

第六条工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议(或

第七条材料的提供

7.1由发包人提供的材料、设备。发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;

7.2由承包人提供的材料、设备(承包人提供装饰装修材料表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

第八条工期延误

8.1对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：

(1)工程量变化和设计变更;

(2)不可抗力;

(3)发包人同意工期顺延的其他情况。

8.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

8.3发包人未按期支付工程款(验收单签字后三天内)，工期相应顺延。

8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，在三日内由甲方或甲方代表提出具体整改方案的，返工费用由承包人承担，工期协商顺延，同一质量问题第二次整改工期不顺延。

第九条质量标准：

双方约定本工程施工质量标准：<住宅装饰装修工程施工规范GB 50327-20_>，施工过程中双方对工程质量发生争议，由武汉市装饰协会主管部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。

第十条工程验收和保修

10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

(1)水电施工改造完工，开关插座定位验收;防水层经48小时试水不漏;

(2)泥工粉砌新墙完毕，墙、地砖铺贴完工;

(3)木工吊顶，木制品完工;

(4)油漆工程完工;

(5)全部工程完工。承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单(家装工程验收单)。

10.2工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后，办理移交手续。 10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为12个月，12个月后收费保修。保修内容为本公司施工过的项目，因外力引起的损坏和其它单位提供的设备，工程项目收费维修。第十一条工程款支付方式

11.1双方约定按以下____方式支付工程款：

(1)合同签定后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%预付款，即_________元;泥工完工后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%进度款，即___________元;逢单项工程完工验收后，发包人按约定直接向承包人支付増加项目后的追加款，油漆工程完工后发包人按约定直接向承包人支付工程款15%余额款，即_________元。全部工程完工后三天内支付余款5%,即_________元。

(2)签定合同后首付工程款的20%,即________元;以后按每期工程完工验收单签名后三天内付款，按第10.1条分多次(5%-20%)付款，水电改造定位完工验收后付第二次款20%,

( 3)其他支付方式：________________________.

11.2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后三日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单)并签字，发包人应在签字后三天内向承包人结清每期工程进度款。 11.3工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票(税金另计)。第十二条违约责任

12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。 12.2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

12.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

12.4发包人未按期支付每次工程进度款的(验收签字三日内)，每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元，十五天后乙方可中止合约。 12.5由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元。

第十三条合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第________种方式解决：

(一)提交武汉市装饰协会或_________________仲裁;

(二)依法向人民法院提起诉讼。

第十四条几项具体规定

14.1程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________________元(此费用不在工程价款内)。物业公司向业主的各项收费和押金由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

14.2施工期间，发包人将外屋钥匙________把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责交还锁________把，由承包人当场负责安装交付使用。

14.3施工期间，承包人每天的工作时间为：上午________点______分至______点______分;下午______点______分至______点______分。

第十五条其他约定事项：_______________________.

第十六条附则

16.1本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

16.2本合同签订后工程不得转包。

16.3本合同一式________份，双方各执________份。

16.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

水电装修承包合同范文3

发包单位：(以下简称甲方)

承包单位：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《装饰装修工程合同条例》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的有关事项，并结合本工程具体情况，双方达成如下协议,共同守约。

第一条工程概况

1.1工程名称：

地点：

1.2工程内容(附工程设计图纸及文字说明和工程预算书)

装饰内容以图纸和预算为依据，实际施工如有增减应征得双方同意,并以书面形式予以确认,增减部分按实际结算。

1.3承包方式：经充分协商双方确定为_______________类承包方式。

a类为包工包料b类为包工不包料

1.4根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。

双方确定合同额为元，金额大写(人民币)。

设计费为元，金额大写(人民币)。

1.5施工期限:根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。

自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日竣工。

1.6如遇下列情况,工期相应顺延。

1.6.1按施工准备规定,不能提供施工现场场地,电源线路未能接通,障碍物未能清除，影响进场施工。

1.6.2不属于系数范围内的重大设施变更，提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进行而影响进度。

1.6.3在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。

1.6.4甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。

1.6.5因甲方材料供应不及时而影响施工。1.6.6未按合同规定拨预付款，工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

1.6.7因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素，而延误工期。

第二条工程监理

若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订(工程监理合同)，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

第三条甲方义务

3.1开工前_______________天，为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。

施工期间：甲方需派现场负责人会同乙方对隐蔽工程进行24小时检查验收，合格后并签署意见，由乙方保存作为竣工验收依据。

3.2不拆动原建筑承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。

3.3做好及时供应工作，发现材料不足时需立即补足。

3.4参与工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收。

第四条乙方义务

4.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质保量完成工程。

4.2保证施工现场的整洁。严格执行市(区)县有施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

第五条工程变更

工程项目或施工方式如需变更，双方协商一致，鉴定书面变更协议同时调相关工程费用及工期。

第六条工程验收

6.1隐蔽工程：甲方需派技术负责人会同乙方对隐蔽工程24小时进行检查，验收合格并签署意见，由乙方保存作为竣工验修依据。

6.2工程竣工后：乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后，两天内组织验收，填写验收单，逾期即视为该工程验收合格，在工程款结清后办理移交手续。

第七条工程款交付方式

7.1第一次于合同签订之日，甲方支付合同总额的_______%，即_______元。7.2第二次于工程进度的_______%时，甲方支付合同总额的________%，即______元。

7.3第三次于工程进度的_____%时，甲方支付合同总额的______%，即________元。

7.4工程验收合格后，由乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方，甲方接到资料后三日内如未有异议，即视为同意。双方填写工程结算清单，七日内付清余款。

第八条违约责任

8.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失的，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

8.2未办理验收移交手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。

8.3因单方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

8.4甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向乙方支付违约金_______________元。

8.5由于甲方原因，工期延误，每延误一天向乙方支付违约金_______________元。

8.6由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理工期不予顺延。

8.7由于乙方原因，工期延误，每延误一天向对方支付违约金_______________元。

第九条保修

9.1本工程保修期为壹年，自验收合格双方签字之日起计算。

9.2乙方提供终身维修服务，保修期外的维修费用由甲方负责。

9.3人为破坏及外来因素，甲方指定或提供材料的质量原因，自然灾害和人力不可抗拒的因素等原因造成的损失不在保修范围。

第十条纠纷解决方式

本协议执行中如发生纠纷，双方可以提请经济合同仲裁委员会仲裁或直接向法院提起诉讼。

第十一条其它项目具体规定

11.1因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，甲方负责垃圾清运费(此费用不在工程价内)

11.2工程竣工决算以实际工程量计算为准。

11.3增减项目由双方协商，双方签证为依据。第十二条附则

12.1本合同经甲、乙双方签字后生效。

12.2甲、乙双方直接鉴定合同，本合同一式________份，甲乙双方各执________份。

12.3本合同在工程竣工验收和款项结清后自动终止。

12.4本合同实行当事人自愿签证原则，可将合同文本提交所在市(区)县有关签证部门进行签证，以保护合同双方当事人的合法权益。

12.5合同的其它附件。

第十三条其它约定条款

发包单位承包单位：

(盖章)(盖章)

地址：地址：

委托代理人：委托代理人：

联系电话：联系电话：

签约地点：签约地点：

签约时间：签约时间：

水电装修承包合同范文3篇相关文章：

★水电工程装修承包合同范文3篇

★简单家装水电承包合同范本3篇

★装修水电承包合同范本3篇最新

★水电承包合同简单版范本

★水电安装施工承包合同范文3篇

★个人水电承包合同范文3篇

★土建水电承包合同范文3篇

★农村建房水电承包合同3篇

★水电装修承包合同范本(2)

★简单的水电安装承包合同5篇

什么是外汇清算

1、一般来说，零售市场的清算将被理解为寻找流动性，即寻找报价来源，传递订单。外汇资金结算是国际、国内银行在办理国际结算和支付时，通过账户和相关货币转账系统最终结算双方债权债务的过程和方法。外汇结算，又称国际外汇结算，是通过外汇支付方式处理国内企业与境外有关企业、组织和个人之间的债权和债务的清算活动。外汇结算可分为国际贸易结算、国际非贸易结算和国际金融交易结算。

2、清算和结算系统是外汇行业中常见的一个概念。一般来说，外汇市场的清算可以理解为寻找流动性、寻找报价来源和订单交付。外汇资金结算是国际、国内银行在办理国际结算和支付时，通过账户和相关货币转账系统最终结算双方债权债务的过程和方法。外汇资本结算包括境外银行的外汇资本结算、国内银行的外汇资本结算和系统的外汇资本结算，包括国内外银行和各种外汇资本交易等业务流程。系统、定期存款、贷款和账户验证。

拓展资料

1、国际贸易结算是指两国个人、单位、企业、政府之间的商品交易、服务供应、资本配置和国际贷款等方面需要银行办理的外汇收汇业务。这被称为国际定居点。国际贸易结算通常发生在贷款来解决债权和卖家之间的债务，称为国际贸易结算。基于商品交易中的商品和外汇结算的结算，也称为可见贸易结算。它是一种以票据为基础，以文件为条件，以银行为中心，并与结算和融资相结合的非现金结算系统。

2、国际非贸易结算的本质是对国际进出口贸易中货物支付以外的债权和债务的货币结算。国际贸易解决的对称性。国际贸易非贸易结算，如运输、保险、银行手续费等非食品劳动财产，与出国旅行、汇款、外汇、投融资利润、利息收入、使馆及其他机构和企业资本、专利收入、礼品等贸易收支无关，又称无形贸易结算。

3、国际金融市场是指由国际资本借贷、证券、黄金和外汇结算、外汇和交易活动组成的市场。其形成和发展一般应满足金融机构相对集中、外汇和金融管制宽松、证券交易免税或低税交易、黄金交易自由、沟通方便等条件。

组合式空调机组安装注意事项

现在在很多工业厂房当中，我们都可以看到不同的组合式空调机组。而这样的设备是一种空气处理设备。随着越来越多的商家开始广泛使用这样的装置，进而也使得组合式空调机组安装基本注意事项等信息，引起了大家的高度关注。

组合式空调机组安装的工程规模较大，虽然商家在订货的时候，是按照规定的设计和要求以及各项技术参数进行的。但是相关空调机组设备在出库的时候，以及安装之前都可能会存在混淆的情况，进而造成不必要的连锁性的错误。所以检查设备以及零部件的完善，是非常关键的。

如果组合式的空调机组规格或是型号，甚至接管方向、冷却或是加热能力等技术参数，不符合商家的实际需求以及设计要求。不仅会给组合式空调机组安装带来困难，最关键的就是在于后期空调机组效果根本不能满足用户的需求。所以对于设备型号的选购也是非常重要的。

组合式空调机组如何安装？

组合式空调机组的安装内容有：压缩冷凝机组、空气调节器、风管的电热器、配电箱及控制仪表的安装。各功能段的组装，应符合设计规定的顺序要求。

组合式空调机组安装要求

1.组合式空调机组各功能段的组装，应符合设计规定的顺序和要求。

2.机组应清理干净，箱体内应无杂物。

3.机组应放置在平整的基础上，基础应高于机房地平面。

4.机组下部的冷凝水排放管，应有水封，与外管路连接应正确。

5.组合式空调机组各功能段之间的连接应严密，整体应平直，检查门开启应灵活，水路应畅通。

(1)安装前的准备工作

1)做好设备开箱前的检查工作，认真核对厂家发贷清单，将各系统的设备分开并运至各个空调机房。

禁忌:同型号不同技术参数的设备混淆，造成安装上的错误。

2)做好设备开箱的检查工作，核查各功能段是否齐全、管道接口方向是否证确，冷却段或加热段的换热器的排数、单位长度的串片数是否与设备资料相符。

3)核查风机段的风机与电动机的技术参数，并检查风机的型式与系统的气流方向是否相符。

4)检查组合空调机组的箱体表面是否受损，特别是换热器的翅片有无大面积的碰歪叠压现象。

5)制冷器或加热器应有合格证书。在技术文件规定期限内，表面无损伤的安装前可不做水压试验，否则应做水压试验。试验压力等于系统最高工作压力的1.5倍，且不得低于0.6MPa，试验时间为2-3min，压力不得下降。

6)对空调机组的基础应进行检查。空调机组的基础应采用混凝土平台基础，对角线水平误差应不大于5mm，基础的长度及宽度应按照空调机组的外形尺寸向外各加100mm，基础的高度应考虑到凝结水排水管的水封与排水的坡度。空调机组可直接平放在垫有5-10mm橡胶板的基础上，也可平放在垫有橡胶板的10号工字钢或槽钢上。

7)检查喷淋段的水池有无渗漏试验合格证，若无此项证明应用煤油做渗漏试验。并应注意箱体壁板的拼接和箱体壁板与水池的连接方式是否为顺水方向。

8)检查空调机组各零部件的完好性，对有损伤的部件应修复，对破损严重的要予以更换。对表冷器、加热器中碰歪的翅片应予校正，各风阀启闭灵活，阀叶平直。对箱体和各零部件的积尘应擦干净。

(2)组合式空调机组的安装

1)校核基础的坐标位置和基础的水平度，对各功能段的组装找平找正，连接处要严密、牢固可靠。

2)对有喷淋段的空调机组，应按照水泵的基础为准，先安装喷淋段，然后左右两边分组对其他各功能段进行安装。喷淋段不得渗水、喷淋段的检视门不得漏水。喷淋段内的挡水板与喷淋段壁板间的连接应严密，挡水板的片距应均匀。喷淋段内喷嘴安装的密度和排列形式应符合设计要求，同一排喷淋管上的喷嘴方向必须一致，分布均匀。保证溢流水管高度正确。

3)对有表冷器的空调机组，可由左向右或由右向左进行组装。表冷器段的凝结水的引流管应畅通，凝结水不得外溢，凝结水接头应安装水封，防止空调机组内空气外漏或室外空气进人空调机组内。

4)对于风机段的壳体和风机是单独运输的情况时，应先安装风机段的空段体，然后再将风机和电动机装入段体内。如风机和电动机较大，风机的检视门无法迸人，应先安装空段体的底板，待风机和电动机与底板连接后，再组装侧、顶段板。

5)各功能段之间的连接方法，应根据生产厂家提供的说明书或技术手册中的要求进行连接，安装必须严密。各功能段连接一般常采用螺栓内垫闭孔海绵橡胶板、U形卡兰内垫闭孔海绵橡胶板及插条连接等形式。

6)对于现场组装的组合式空调机组，进行漏风量检测。

组合式空调机组安装基本注意事项：

第一、在选购好自己所需要的设备之后，操作人员根据组合式空调机组设备表以及相关订货清单进行核对，通常空调机组厂家提供的包装箱编号，会有着空调机组的设备名称以及规格等

第二、相关空调型号、规格等在核对好之后即可拆箱，然后开始检查空调机组设备的技术参数等。

第三、对于多系统组合式空调机组安装工程，必须对系统逐个安装，除此之外，还应该经施工现场管理人员确认之后，才可以进行正式组装程序。

第四、组合式空调机组每个各功能段的相关组装顺序，必须符合规定的设计要求。如果存在差错，那么可能导致空气处理的过程以及空气处理效果都不佳。

第五、对于现在组合式空调机组安装可能存在各个功能段，不符合设计要求的情况有两种。第一种是因为空调机组施工现场的管理十分混乱，进而导致了组装程序出现错误。第二种是因为安装人员没有仔细认真的按照预先设计好的图纸进行施工，又或则存在对图纸没有正确理解的行为。对于每个功能段的安装，都可能存在一定的区别，所以大家在进行组装的过程当中，一定要仔细认真。

以上就是我们针对组合式空调机组安装应该注意的基本事项，作出的简单总结。希望可以帮助大家在进行组装的过程当中，拥有更加正确的操作手法。进而使得空调机组在后期运行过程当中，带来更加良好的空气处理效果。

土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”，还有装修避坑攻略！点击此链接：【就能免费领取哦~

安装合同

随着法律知识的普及，能够利用到合同的场合越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是我精心整理的安装合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

安装合同 1

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）XXX工程有限公司

经甲乙双方协商，甲方同意乙方承包的中央空调工程设计、供应及安装工程，为明确双方权利、义务关系，现甲乙双方本着平等互利，协商一致的原则，并依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，特制定如下条款，望双方共同遵守，严格执行。

1、工程概况

1-1、工程项目名称：

1-2、工程地点：

1-3、质量要求：空调设备、安装工程质量及施工要求均达到国家标准、规范，且验收合格；保证冬季室内温度可保持18-24摄氏度、夏季室内温度可保持22-28度。

1-4、合同工期：20XX年X月X日

2、合同范围

承包方式：乙方包工包料。

承包范围：中央空调系统系统的施工图纸设计、设备供应及安装包括：施工图纸的设计，中央空调的设备、材料供应、安装、系统调试、检测实验、验收、因质量问题引起的维修与更换、技术指导、培训及售后服务、保修、图纸深化设计与其他专业队伍的配合施工等。

售后承诺：

本工程所有设备及所有辅材从签定合同之日起免费保修维护五年，设备使用寿命期内提供维护服务。设备保修期内，由乙方负责所发生维修费用。设备保修期后在运行中发生故障，乙方接通知后在8小时之内上门服务，在产品保修期之外的维修配件，乙方按公司统一收费标准向甲方收取。

3、工程要求

3-1、乙方应根据甲方所提供的施工图纸进行中央空调系统的设计、购置和安装。

3-2、乙方严格按照设计要求及《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的要求和规范进行施工。

3-3、乙方接受甲方和现场监理的指挥和监督。

3-4、施工组织设计可操作性强、工期合理经济。

3-5、乙方负责竣工资料的编制并交给甲方资料室验收，不合格者必须无条件重做。

4、合同价款

4-1、合同价款（以下范围）：

本合同价款为固定总价，总价款为人民币68万XX元。

本合同价款中包括：设备费、主材、各种施工所需的所有辅材费（包括运至施工现场并保管的全部费用）、安装费、现场内材料二次搬运费及配合现场其他施工单位发生的费用。

4-2、设备费、主材：见附表。

5、图纸

5-1、乙方向甲方提供图纸的日期和套数：合同生效时提供三套符合甲方设计要求的图纸。

6、项目经理

6-1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目代表为：XXX，代表甲方履行本合同，负责施工现场的指挥、协调，涉及合同权利义务实质内容变更及工程结算文件，需甲方盖章后方能生效。

6-2、乙方委派的担任本工地履行本合同的项目经理为：曹同铭，全权代表乙方履行本合同，全面负责本合同执行中的有关技术、劳务作业进度、现场管理、质量检验、安全生产、合同结算及受领合同价款等方面工作。

7、承包方式

7-1、本工程采用包材料、包运输、包安装、包辅料、包质量、包工期、包安全的总价及单价包干形式的承包方式。属乙方自行采购用于本工程的材料及设备需向甲方报审，检验合格后方可使用。

7-2、乙方在签订本合同前已考察并熟悉图纸和现场内外的所有情况，在施工中因乙方原因造成对甲方任何形式的损失，均由乙方负责。

7-3、本工程的洽商、变更文件必须经甲、乙及现场监理三方代表签字、盖章后生效。

8、工程价款的结算与支付

8-A、乙方与甲方约定按下列方法支付：

本工程按工程进度分五次结合施工进度完成情况给予支付合同价款：

8-A-1、签订本合同3日内，甲方预付乙方合同价款的30%:元；乙方向甲方出据同等金额的收据。

8-A-2、人员、材料进场后施工两日内，甲方支付乙方合同价款的30%:元；乙方向甲方出据同等金额的收据。

8-A-3、主机到场，甲方支付乙方合同价款的25%:元；乙方向甲方出据同等金额的收据。

8-A-4、整体安装完毕，甲方支付乙方合同价款的10%:元；乙方向甲方出据同等金额的收据。

8-A-5、剩余5%工程款为质量保证金，在工程竣工后1年内无质量问题付清。

8-B、本工程保修期为五年，结算价款的5%将作为保修金，在保修期（整体工程竣工验收合格之日起开始计算满1年）后1个月内付清。

9、工程质量

9-1、工程质量：按照《家用和类似用途空调器安装规范》（GB-2008）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB—2001）和《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB—2001）等规范的要求达到合格标准。

9-2、乙方应保证所用材料的质量达到设计要求，符合技术规范。

9-3、到场构件，由于乙方深化设计或制作等错误造成的质量问题，导致安装时无法安装，无论甲方是否验收，给甲方带来的经济损失由乙方承担。

9-4、乙方必须保证工程满足本合同规定的质量要求，如有违约，其返工所需一切费用及因此而延误工期造成的损失均由乙方负责。

9-5、乙方必须对其承担的全部工程质量负责，施工中须有完整的质量保证体系，严格按照国家及市属的质检标准进行过程的质量检验与控制。

9-6、分项工程一次性验收合格率100%，并满足甲方技术交底中的要求。

9-7、设备安装工程具备单机无负荷调试条件，乙方组织调试，并在调试车前48小时以书面形式通知甲方代表，通知包调试内容、时间、地点。乙方准备调试记录，甲方根据乙方要求提供必要条件，调试合格，工程师在试车记录上签字。

10、工期要求

10-1、合同工期：我方积极配合土建施工工作，做好空调安装预埋洞技术交底工作。待土建施工至具备我方工作条件时再确定工期，预计日历工期天。

10-2、整体施工进度须满足甲方总体进度计划要求，能随时突击完成局部关键部位的工程量。

10-3、甲方向乙方提供总进度计划图，乙方应认真阅读，并据此制定该专业工程进度计划表，交甲方审核后严格组织落实。

10-4、非甲乙双方原因引起的工期拖延和不可抗力因素造成的损失按有关规定执行。

11、甲方责任及义务

11-1、甲方义务协助乙方进行本工程合同约定所需的协调工作。

11-2、甲方提供的临电设施到二级配电箱合作指定位置，其余部分由乙方承担。

11-3、负责乙方与其它各工种的协调工作，及时向乙方提供工作面，并对乙方施工及管理进行监督。

11-4、按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

11-5、负责审核施工方案、施工总进度计划，实施对工程质量、工期、安全文明施工、合同管理、信息管理、投资控制的全面管理；

11-7、负责工程技术交底、工程检查验收，统一安排技术资料的收集归档；

11-8、负责协助乙方与有关部门联系，协助乙方协调现场工作关系；

11-9、协助乙方将施工所需水、电接到施工现场，保证施工期间的需要；并负责水电所产生的费用。

11-10、协助乙方开通施工场地的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

11-11、甲方为乙方提供货物短期贮藏场地及施工人员住宿场地。

11-12、检修口、出风口安装孔、回风口安装孔，主机基础台等装修或土建项目由甲方完成。

11-13、机房主电源由甲方引致主机配电柜内。

12、乙方责任及义务

12-1、负责合同范围内及与全部工程有关的各项工作，负责提供所用的各种机械、工具和材料。

12-2、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期间内承担工程质量保修责任。

12-3、施工中按章办事，严格按施工方案施工，每道工序完成以后，必须由项目有关人员检查合格之后，才可进行下道工序。

12-4、乙方管理机构应具有足够的劳务支配权和有效的组织管理能力，严格按照国家规范及有关规定组织施工，并配备足够的技术过硬、经验丰富的熟练工人组织施工，以确保工期、质量和安全，并对此全面负责。

12-5、向甲方提供其管理机构人员名单、施工人员花名册及各种手续证件。

12-6、编制施工方案和施工总进度计划，根据施工方案和总进度计划的要求，有阶段工期要求的提交阶段作业计划，必要时按甲方要求提交旬、周作业计划，以及与完成上述阶段计划相应的施工安排计划，经甲方批准后严格执行，施工中应考虑与其他专业的密切配合。

12-7、乙方施工人员应严格遵守施工现场各项规章制度，安全文明施工。

12-8、乙方应定期对生产人员进行文明生产教育，遵守文明施工生产的管理规定。

12-9、乙方工作人员应认真学习和遵守国家政府颁发的各项文明施工管理规则，必须做到工完场清，即楼内无垃圾、杂物、余料、加工场地中各种材料应堆码整齐。

12-10、乙方人员无论在生活区或施工现场内，应遵守甲方的有关规定、信仰，凡打架斗殴、盗窃财物或聚众赌博，甲方有权对乙方处以1000元以上的罚金。

12-11、乙方人员应爱护甲方施工机具等劳动资料，不得无故破坏，如发现外来人员破坏工地财物，应及时汇报甲方管理人员，甲方将按实际情况予以奖励。

12-12、积极参加和配合甲方的贯标活动，积极配合甲方历次内审、外审及各种临时性检查等活动。

12-13、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工作业，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力，物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工作业安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工作业现场的管理规定，做到文明施工作业；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

12-14、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收，提供给甲方所有施工和技术资料及各种所需竣工验收资料；

12-15、乙方不得书面、口头使用甲方企业名称及其项目部名称，对外进行经济活动。乙方在劳务作业工地发生劳动、租赁、买卖等合同债务、侵权责任，一律由乙方履行和承担责任。

12-16、保证施工现场的整洁，负责清理自身产生的建筑垃圾。

12-17、隐蔽工程完工后，及时书面通知甲方及监理进行验收合格后，方可继续进行施工。

13、材料、设备供应

13-1、工程所用材料及设备由乙方组织供应，货物到达现场后，由乙方组织甲方及监理对材料质量、规格给予验收，但甲方对货物的验收通过不能免除乙方对工程质量应承担的责任；乙方所使用的工具和器具应自己给予配备；

13-2、乙方供材料由乙方通知甲方派人参加验收，并向甲方提供材料产品合格证明。乙方应妥善保管，合理使用材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，由乙方应自行承担，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失；乙方供材料种类、质量等级与合同文件的规定如有不符，甲方可拒绝接受。

13-3、乙方为完成作业要求自带或自行租赁施工机具设备；

14、工程管理

14-1、乙方必须服从甲方的各项管理规定，对违反规定的人员甲方有权依据项目管理规定对乙方处以罚款。

14-3、乙方在施工中，由于自身原因造成质量和安全事故等损失，概由乙方负责。

15、工程验收

乙方应确保所完成施工作业分批、分项、分部工程的质量，应符合本合同约定的质量标准，由甲方提供表格，由乙方负责填写，待甲方委托人签字验收合格后，方可进行下道工序。乙方施工作业完毕，应向甲方提交完工报告，准备齐全相关的竣工资料，书面通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工作业成果进行验收。如甲方对验收有异议，应以书面形式给予通知。乙方的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工作业质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

16、工程保修

16-1、甲方在保修责任期（五年）满后，甲方向乙方发出保修完成证明书。

17、合同争议的解决

17-1、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，和解、调解不成的，向合同履行地人民法院起诉解决。

17-2、发生争议后除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护已完工作成果：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议解除合同；

（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；

（3）法院要求停止合同履行的。

18、违约责任

18-1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

（1）甲方不按时向乙方支付工程款，每延误一日，应向乙方每日支付总工程款千分之1的违约金；

（2）甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

18-2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付每日千分之1的违约金；

（2）乙方施工作业因施工原因造成质量不符合质量标准，乙方自行承担返工费用；

18-3、一方违约另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

19、合同解除

19-1、如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或甲方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。

20、合同终止

本合同自双方履行完合同全部义务、工程结束验收合格、质保期满且无质量问题后终止。

21、保密条款

双方对合同内容均负有保密义务，因一方泄密，给对方造成损失，由泄密方赔偿对方损失。

22、其它事项

本合同不包含主电源及装修，土建相关工程。合同未尽事宜，双方协商另订。

23、合同份数

本合同正本两份，具有同等效力，甲乙双方各一份；本合同副本两份，甲乙双方各一份。

合同订立时间：20XX年X月X日

合同订立地点：

24、合同生效

本合同自双方法定代表人或法定代表人授权的`代理人签字（必须有书面委托书）、加盖单位公章后生效。

甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）：

委托代理人：法人或委托代理人：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

签订日期：20XX年X月X日

安装合同 2

委托方（甲方）：___________________

承包方（乙方）：___________________

为了改善公司办公楼环境，杜绝因窗户破损而产生的危险，甲方决定将所有窗户更换为塑钢窗。此项工程经甲、乙双方共同协商，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，结合该工程的实际情况签订本合同，望共同遵照执行。

一、工程概况

1、名称：安装塑钢窗。

2、地点：_____________________

3、承包方式：采取大包干的形式。

二、结算方式

按投标的中标价格_______元／m2进行结算，面积在完工后按实际测量面积进行结算，()乙方必须开据税票。

三、甲方责任

1、提供现有的水、电、路及其场地。

2、及时提供施工方案。

3、负责乙方施工时的水、电费。

四、乙方责任

1、严格按照安全生产要求施工，施工过程中发生的一切安全事故和纠纷由乙方自行负责。

2、每一单项工程乙方必须按甲方的施工方案进行施工，完工后由甲方验收认可，方能结算。如遇特殊情况，甲、乙双方共同协商处理。

3、施工时乙方必须处理协调好与邻组的地方关系。

五、工程质量

1、乙方必须接受甲方和见证方的施工质量监督。

2、服从甲方和见证方的施工方案。

3、凡因施工质量问题造成的一切经济损失由乙方自行负责。

六、付款方式

工程全部完工经甲方验收后结算一次性付清。

七、工期及其奖励办法

本工程从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止完工，工期延误罚款_______元整。

八、其他

1、本合同在执行中若出现争议和纠纷，双方应友好协商，无法解决时，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁，或向法院申请按照法律程序解决。

2、本协议自双方代表认可之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：_____________________盖章乙方：_____________________盖章

___________年_______月_______日 ___________年_______月_______日

安装合同 3

甲方：

乙方：

根据现场要求，经甲、乙双方友好协商，甲方向乙方购买闭路电视监控系统设备，并由乙方承担设备的安装工程，为明确甲、乙双方的权利与责任，确保安装工程顺利进行，特签定以下条款，双方共同遵守。

一、系统内容及施工范围：

1、根据甲方要求，乙方负责闭路电视监控系统线路的敷设，设备安装、系统调试。

2、合同所涉及的设备器件数量详见报价清单(如工程量和设计变更，凭甲方代表“通知”进行增减设备和调整施工)。

3、若因甲方原因要求变更设备的，须由甲方代表签证后，乙方才可施工。合同总金额：(人民币大写)：元整

二、工程施工地点：

三、工程期限：

施工总天数：天。

四、施工期间，甲、乙双方需委派工作人员驻现场负责施工协调工作。

1、甲方派驻现场负责与乙方协调工作的施工协调人员：

2、乙方派驻现场负责与甲方协调工作的施工协调人员：

五、工期延误：

对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表签字确认，工期相应顺延。

1、不可抗拒自然灾害等因素，导致工期延误。

2、工程量变化或设计变更。

3、如甲方未按合同要求及时付款，乙方有权停工待款，由此导致误工损失，由甲方承担。

六、结算方式：

1、乙方提供具国家法定有效普通发票与甲方结算合同款。

2、甲方以银行转帐或支票形式付款给乙方，且必须正确填写乙方单位名称支付合同款;

3、甲方分两期向乙方支付合同款项100%。

第一期：甲、乙双方签定本合同后，乙方将设备进场后，通过甲方相关人员验收合格后，甲方即付给乙方合同总金额的50%，即元。

第二期：乙方安装调试完毕并且工程通过验收合格后，甲方即付给乙方合同总金额的50%，即元。

七、甲方责任：

1、监督和定期检查乙方施工进度，按合同结算期及时支付工程款。

2、负责组织、协调乙方进驻施工场地事宜并清除场地内影响施工的障碍物。

3、负责提供本工程所需水、电及接点。

4、负责提供乙方施工材料存放地。

5、负责与同时进驻施工现场的其他施工单位的各项协调工作。

6、甲方施工现场监理组，对工程质量进行监督管理，检查验收隐蔽工程，办理中间交工工程验收及中间增减工程量签证手续。

7、工程未交付使用之前，甲方不能私自使用设备;若擅自使用而造成设备损坏，甲方应赔偿乙方一切损失。

八、乙方责任：

1、严格按照经甲、乙方确定的设计方案组织施工，并保证安装工程质量达到国家标准，施工中发现质量问题，及时与甲方代表协商补救措施。

2、乙方施工人员进场作业，须服从甲方管理及指导。

3、文明施工，保持施工现场清洁卫生。

4、承担因乙方原因造成的施工事故的一切责任。

5、工程完工，乙方有责任进行所安装设备的运行调试。

6、负责对甲方人员进行培圳。

7、做好定期的设备维护保养。

九、材料、设备

本工程所有设备及施工用材料由乙方负责采购，乙方应严格按照其报价方案及设计图纸所列设备型号、品牌、产地及性能进行采购，并提供产品合格证。

十一、验收标准及方法：

1、设备以原厂合格证及性能说明资料为验收标准。

2、乙方保证报价单所列设备、材料与安装设备、材料一致。

3、甲、乙双方共同组织验收，双方均有主管人员参加，经双方验收合格后，签署工程竣工验收证书，乙方正式将所安装设备交付甲方使用。

4、乙方书面通知甲方验收之日起至第三日应进行验收，超过期限，甲方仍未验收，则视为验收合格;若甲方在未经乙方同意下擅自使用设备，则视为验收合格。

5、工程施工过程中由于甲方原因须修改或增加工程量，甲方必须出具书面确认工作量及结算方式，否则，乙方有权拒绝修改。

6、因工程质量不合格所造成的返工费用，由乙方自行负责。

十二、保修期限：

1、验收合格之日起，所安装项目乙方免费保修12个月，免费上门维护24个月。保修期内如遇设备故障，乙方在接到甲方通知后8小时内到达现场处理，5天修复，否则甲方要求第三方修复，并要求造成对甲方经济责任损失的索赔;设备保修期满后，乙方继续对设备负责维修，只收人工和材料成本费。

2、因不可抗拒因素如雷击、台风、地震等自然灾害或由于甲方电压不稳及其它人为因素所造成的设备损坏问题，不在免费保修范围内(有偿优惠服务)。

十三、违约责任：

甲、乙双方任何一方如有违反本合同规定的行为，必须承担对方一切损失，并按《合同法》相关条例予以处理。

十四、争议解决：

本合同其它未尽事项，可订立补充合同或由甲、乙双方友好协商解决;如通过协商无法解决，可提请合同签订地法院予以裁决，由此发生的一切费用由违约方承担。

十五、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同自双方签订之日起生效，至双方义务履行完毕终止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日