装修耽误工期怎么赔偿(装修工期延误赔偿标准)

装修公司延误工期怎么让他赔偿

如果对方属于违约行为你是有权要求承担相应的违约责任的，可以双方协商解决，协商不成是可以起诉维权的。

根据《中华人民共和国合同法》第114条第一款规定：

当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。

当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

扩展资料

根据《中华人民共和国合同法》

第一百一十一条质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。

第一百一十二条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。

第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。

参考资料来源：中国政府网-中华人民共和国合同法

装修工期延误赔偿标准

因为装修公司的原因导致交工延期的。装修公司属于违约。赔偿的项目没有明文的法条可以直接使用。结合司法实践看，业主可以在计算索赔数额时候，可以考虑几个方面：(一)合同约定。装修属于合同关系，索赔的首要依据是合同内容。如果对于延期装修约定了违约金，或者滞纳金，业主完全可以此计算索赔数额。(二)实际损失。当出现违约时候，索赔的第一目的就是为了赔偿实际损失。所以，依据法律规定，当约定的违约金过分高于实际损失或者低于实际损失的时候，违约人和守约人可以提出降低或者调高违约金。在装修延期交房的实际损失中，主要的项目是租金损失。在计算租金损失的时候，需要考虑房屋面积大小、装修情况及房屋的坐落，并参考同地段同类型房屋租金标准合理确定。当然还有其他的实际损失，需要根据实际情况去搜集整理相应的损失凭证做出计算。(三)维权成本。业主因为违约延期交房行为起诉的，需要向法院支付立案费、保全费等，委托律师的会支付律师费。向法院缴纳的费用由败诉方承担。如果合同中明文约定了违约方承担律师费的，装修公司还要承担业主支付的律师费。《中华人民共和国合同法》第一百一十三条损害赔偿的范围当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。第一百一十四条违约金当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

装修工期延误怎么赔偿

一、装修工期延误怎么赔偿

1、依具体情况而定，如果是装修公司故意拖延工期，必须依照当初双方签订的条款履行赔偿或因违约产生的损失进行赔偿计算。此外当约定违约金低于造成损失时，当事人可请求人民法院、仲裁机构予以增加。

2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百八十二条

履行不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。

第五百八十八条

当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。定金不足以弥补一方违约造成的损失的，对方可以请求赔偿超过定金数额的损失。

二、如何避免装修延期增长

避免装修延期增长的方法如下所示：

1、业主应及时验收和结算工程款：装修开始后，业主需要合理安排时间为一些需要业主签字的业务做准备，防止业务延期。此外业主也需要准备好工程款，若因工程款未及时支付而造成停工等情况的发生，由业主承担责任；

2、装修公司需预防装修延期：业主与装修方签合同时把时间和赔偿的标准说清楚。验收交付的时间必须以双方约定的时间为准；

3、签订合同时必须将延期的类型、理由、责任承担者、责任分配搞清楚，要解决问题，就要先分析原因，就是要要先分析哪些是造成延期的必要原因哪些是不必要的原因。

装修公司拖延工期怎么赔偿

在装修合同中，法律有所规定：若装修工程的进度没有按照预期的进行，那么需要支付的违约金，支付标准一般是要按照超出十日结付工程款，每延期一天，就要按照工程款总额的0.5%支付违约金。

双方当事人都需遵循合同规定的内容进行工作，如果一方当事人违约，另一方当事人可以要求其承担违约责任，双方可以进行协商，若双方协商不成，这可以用起诉解决。

双方当事人在签订合同时，都要对合同的相关条款加以了解，了解违约以后，对违约金的赔偿标准，如果有其中一方违约的，另一方应当支付其违约金。

注意事项：

1、如果是因为业主未按约定完成相应工作、未及时提供材料进场或材料出现质量问题、未及时验收签字、未履行合同约定按时支付工程款、业主中途修改装修方案等自身原因导致的装修延期，装修公司一般不会为此承担责任。

2、如果装修延期是由于装修公司方面造成的，比如：装修施工单位未按期开工、无故停工、提供的材料发生质量问题造成返工或整改等造成装修延期。业主则可以按照明确了装修延期赔偿的合同办事，努力争取自己的合法权益。

3、假如合同没有明确装修延期赔偿，也可以通过协商、第三方调解或打官司等手段解决。

4、对于可预见的装修延期，如果确定是因为施工方的原因被延误工期，而合同里没有延期违约条款的，业主可亡羊补牢，签份补充合约，将延期赔偿条款加进去。

装修合同陷阱

1、故意增加装修项目：

装修合同包含装修报价单，而设计师在做报价时可能将一些本没有必要做的项目添加进去以提升报价。例如在卧室做吊顶，在客厅上加根横梁。预防办法：业主需要明确自己对于住宅的需求，若是发现报价中有些项目根本没有什么实用性就要求设计师去掉。

2、舍低就高捞取回扣：

设计师在为业主选材时会介绍给业主一些价格高又不实用的建材品牌，而不选用那些的建材。这是因为设计师与建材商之间有私下交易，业主在买了设计师介绍的品牌之后，设计师可以从中拿到不少回扣。预防办法：想要不被设计师坑骗就要了解建材市场的基本行情，对于自己所需材料的品牌价格有所了解，就算设计师想骗你也难。

3、虚报面积增加预算：

在以上两种方法业主都不上当的情况下，设计师会用其他的办法来提高报价，虚报施工面积就是其中一项。例如在算墙面涂料施工面积时不扣除门窗的面积，或者将墙面的长和宽稍稍增加一点，施工面积自然就增大了，预算也就随之增加。预防办法：业主可以在签合同前自己量一下自家墙面的尺寸，计算一下施工面积。若是没有实际测量，那么可以在合同中约定装修费按实际发生额计算，然后在验收时测量实际施工面积计算装修费。

4、口头承诺难兑现：

现在设计师都喜欢打“亲密牌”，在签单前对业主频频接触，处处显示着为业主着想，甚至是承诺为业主免费加做一个壁橱或玄关柜之类的。真正施工之后就会以材料不足等借口推脱，拒绝实现诺言。预防方法：在与设计师和装修公司接触时无论他们怎样对你热情都不要解除戒备心，对于他们承诺的优惠要求写在合同中，一旦他们不能实现，业主可以凭借合同依法维权。

法律依据：

《中华人民共和国民法典》第五百零二条依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的，不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的，对方可以请求其承担违反该义务的责任。

依照法律、行政法规的规定，合同的变更、转让、解除等情形应当办理批准等手续的，适用前款规定。